1 Onderwijsmodule op basis van Standaard 2005 versie mei 2007.

Presentatie over: "1 Onderwijsmodule op basis van Standaard 2005 versie mei 2007."— Transcript van de presentatie:

1 1 Onderwijsmodule op basis van Standaard 2005 versie mei 2007

2 Onderwijsmodule Standaard 2005; versie mei 20072 ONDERDELEN RAW-SYSTEMATIEK Catalogus met resultaatsbeschrijvingen Handleiding RAW-systematiek (spelregels) Standaard RAW Bepalingen Bestand met keuze- en invulbepalingen: Algemeen Besteksbestand RAW ( ABB ) INLEIDING

3 Onderwijsmodule Standaard 2005; versie mei 20073 UITGANGSPUNTEN RAW-SYSTEMATIEK Gelijkwaardigheid van partijen Aanbesteding (ARW 2005 / UAR-EG 1991 ( ABB )) Uitvoering UAV 1989 resp. UAV-TI 1992 ( ABB ) o.a. afbakening verantwoordelijkheden (§ 5 en § 6) Betaling naar productie Nagenoeg kostenhomogeen Eenduidige en relevante informatie Vrijheid in wijze van uitvoering en keuze van materieel

4 Onderwijsmodule Standaard 2005; versie mei 20074 VRIJHEID IN WIJZE VAN UITVOERING EN KEUZE VAN MATERIEEL Tenzij: Kans op onherstelbare fouten Onevenredig groot risico Bescherming belangen van derden Kwaliteitseisen alleen bij bepaalde uitvoering haalbaar

5 Onderwijsmodule Standaard 2005; versie mei 20075 BESTEK ALGEMEEN BESTEK VOLGENS UAV 1989 Beschrijving van het werk Bijbehorende tekeningen Geldende voorwaarden Nota van inlichtingen Proces-verbaal van aanwijzing

6 Onderwijsmodule Standaard 2005; versie mei 20076 DOEL BESTEK Contractdocument Bij aanbesteding Bij uitvoering Bij eventuele geschillen

7 Onderwijsmodule Standaard 2005; versie mei 20077 Informatiedrager Economisch -raming van kosten -calculatie -toetsing van aanbiedingen -besturing en bewaking bouwproces Technisch -prestatiebeschrijving -leidraad bij uitvoering -controlemiddel DOEL BESTEK (vervolg)

8 Onderwijsmodule Standaard 2005; versie mei 20078 ESSENTIËLE INFORMATIE Wat? Waar? Waarvan? Welke voorwaarden? Welke hoeveelheden? Alle kostenbeïnvloedende factoren moeten voor- zover mogelijk in het bestek tot uitdrukking komen

9 Onderwijsmodule Standaard 2005; versie mei 20079 Bestek UAV 1989 beschrijving; tekeningen; voorwaarden; nota van inl.; proces verbaal van aanw.; inschrijvingsbiljet en inschrijvingsstaat; grondbalans; bijbehorende staten; … Standaard 2005 Standaard RAW Bepalingen RANGORDE

10 Onderwijsmodule Standaard 2005; versie mei 200710 RANGORDE (vervolg) UAV 1989 § 2Van toepassing zijnde voorschriften, tegenstrijdige bepalingen Geldig tenzij afgeweken in bestek Toepassing genoemde NEN-normen Nederlands recht Indien tegenstrijdig: -nieuw vóór oud -beschrijving vóór tekening -bijzonder vóór algemeen geen uitkomst: uitleg ten nadele van opsteller bestek Waarschuwingsplicht aannemer bij tegenstrijdigheden

11 Onderwijsmodule Standaard 2005; versie mei 200711 RANGORDE ( vervolg) STANDAARD 2005 NEN-normen volgens ‘Normenoverzicht GWW’ Wijziging wordt ‘automatisch’ van kracht Bestek boven Standaard Relatie technische bepalingen en proeven Status gedrukt versus automatisch leesbaar BESTEK Bij uitzondering andere documenten

12 Onderwijsmodule Standaard 2005; versie mei 200712 STANDAARD BESTEK Standaardteksten ( ABB ) Resultaatsbeschrijvingen BESTEK Deel 0 Totstandkoming Deel 1 ALGEMEEN Deel 2 BESCHRIJVING (posten) Deel 3 BEPALINGEN STANDAARD 2005 Inschrijvingsbiljet Inschrijvingsstaat

13 Onderwijsmodule Standaard 2005; versie mei 200713 STANDAARD BESTEKSINDELING Deel 0 Totstandkoming overeenkomst Gegevens van belang vóór gunning Deel 2 Beschrijving 2.1ALGEMENE GEGEVENS Gegevens m.b.t. het werk 2.2 NADERE BESCHRIJVING Staat van besteksposten Deel 3 Bepalingen Algemeen en administratief Technisch Vaste bijlagen Inschrijvingsbiljet Inschrijvingsstaat V&G-plan Grondbalans........ Deel 1 Algemeen Gegevens m.b.t. de overeenkomst

14 Onderwijsmodule Standaard 2005; versie mei 200714 DEEL 0Totstandkoming overeenkomst Paragrafen 0.01Aanbestedende dienst 0.02Procedure 0.03Inlichtingen 0.04Inschrijving 0.05Inschrijvingsstaat 0.06Aanbesteding 0.07Opdracht

15 Onderwijsmodule Standaard 2005; versie mei 200715 0.01.AANBESTEDENDE DIENST wie en waar? 0.02.PROCEDUREeuropees / nationaal ABB aanbestedingsprocedure welk aanbestedingsreglement 0.03.INLICHTINGEN:waar, wanneer? ABB nota van inlichtingen

16 Onderwijsmodule Standaard 2005; versie mei 200716 01.Inschrijving op inschrijvingsbiljet 02.Ontleding aannemingssom op inschrijvingsstaat 03.Alternatieve aanbieding (aannemer biedt alternatief aan opdrachtgever vraagt variant) 04.Inschrijvingsstaat in afzonderlijke enveloppe 0.04.INSCHRIJVING: artikel 01.01.02 ( ABB )

17 Onderwijsmodule Standaard 2005; versie mei 200717 01.Eindtotaal moet kloppen met bedrag op inschrijvingsbiljet 02.Alleen productiekosten in prijs per eenheid c.q. bedrag in euro 03.Wat niet in prijs per eenheid c.q. bedrag in euro 04.Aannemer mag eenmalige kosten specificeren 0.05.INSCHRIJVING: artikel 01.01.03 ( ABB )

18 Onderwijsmodule Standaard 2005; versie mei 200718 Dag – datum – tijd Locatie en plaats 0.06.AANBESTEDING ( ABB )

19 Onderwijsmodule Standaard 2005; versie mei 200719 01.Indien verrekenprijzen gunningscriterium ( ABB ) 02.Indien verrekenprijzen kennelijk onredelijk zijn 03.Aannemer 7 dagen gelegenheid om ontleding aan te passen 04.Eenmalige correctiepost 0.07.OPDRACHT: artikel 01.01.04 ( ABB )

20 Onderwijsmodule Standaard 2005; versie mei 200720 0.07.OPDRACHT (vervolg) GUNNINGSCRITERIA … De uit de inschrijvingsstaat te herleiden verrekenprijzen

21 Onderwijsmodule Standaard 2005; versie mei 200721 DEEL 1 ALGEMEEN Paragrafen 1.01 Opdrachtgever 1.02 Directie 1.03 Locatie 1.04 Algemene beschrijving 1.05 Tijdsbepaling 1.06 Onderhoudstermijn 1.07 Kwaliteitsborging

22 Onderwijsmodule Standaard 2005; versie mei 200722 1.01 OPDRACHTGEVER Wie en waar? 1.02 DIRECTIE Wie 1.03 LOCATIE ( ABB ) Plaats van uitvoering

23 Onderwijsmodule Standaard 2005; versie mei 200723 1.04ALGEMENE BESCHRIJVING ( ABB ) Inzicht Samenhang Geen hoeveelheden

24 Onderwijsmodule Standaard 2005; versie mei 200724 1.05TIJDSBEPALING ( ABB ) Uitvoeringsduur, tijdstip oplevering –flexibele uitvoeringstermijn (art. 01.13.07 Standaard 2005) –Vaste termijn (§ 8 UAV 1989) Korting bij tijdsoverschrijding anders dan in § 42 lid 2 UAV 1989 Zonodig relaties tijdstippen vastleggen (§ 42 lid 4 UAV 1989)

25 Onderwijsmodule Standaard 2005; versie mei 200725 1.06ONDERHOUDSTERMIJN ( ABB ) Bedoeld in § 11 lid 1 UAV 1989 1.07KWALITEITSBORGING ( ABB ) Verlangen kwaliteitsplan indien gewerkt wordt onder kwaliteitsborging overeenkomstig par. 01.13 en 01.20 van de Standaard 2005. In dat geval in Deel 0 bij par. 0.04 van de inschrijver een kopie kwaliteitssysteemcertificaat verlangen

26 Onderwijsmodule Standaard 2005; versie mei 200726 DEEL 2.1 Algemene gegevens 01.Tekeningen ( ABB ) 02.Peilen en hoofdafmetingen ( ABB ) 03.Kwaliteitsborging ( ABB ) (indien ISO) Stoppunten vermelden 04.Bijlagen ( ABB ) Behorend tot bestek bijv. V&G-plan, grondbalans, gegevens t.b.v. bemaling( art. 21.03.01 Standaard 2000 ) Ter informatie bijv. rapport bodem- en wateronderzoek( art. 17.04.01 Standaard 2000 )

27 Onderwijsmodule Standaard 2005; versie mei 200727 Aanvullende rubrieken zoals: Grondmechanische gegevens Waterstanden Adressen........ 05. enz.

28 Onderwijsmodule Standaard 2005; versie mei 200728 DEEL 2.2 Vaste pagina JURIDISCHE VERANTWOORDING 01.Verklaring van de hierna volgende staat 02.Kenmerk resultaatsverplichting 03.Hoeveelheid ter inlichting 04.Grenzen van de situering

29 Onderwijsmodule Standaard 2005; versie mei 200729 Verrekenbare hoeveelheden (V) Omschrijving verwijzing naar § 38 lid 1 UAV 1989 Doel alle afwijkingen worden verrekend Voorwaarden geen (bij voorkeur te gebruiken; in ieder geval indien in de uitvoering afwijkingen worden verwacht)

30 Onderwijsmodule Standaard 2005; versie mei 200730 Niet verrekenbare hoeveelheden (N) Omschrijving verwijzing naar § 38 lid 2 UAV 1989 Doel afwijkingen tot en met 10% worden niet verrekend Voorwaarden -goede voorbereiding -afwijkingen worden niet verwacht tijdens uitvoering -omstandigheden hebben geen invloed -directie heeft geen invloed

31 Onderwijsmodule Standaard 2005; versie mei 200731 Te accorderen hoeveelheden (A) Omschrijving: verwijzing naar art. 01.01.05 Standaard 2005 Doel: vóór aanvang uitvoering worden hoeveelheden vastgesteld; daarbij worden… -afwijkingen in controlefase worden verrekend overeenkomstig art. 01.01.06 Standaard 2005 -afwijkingen in uitvoeringsfase niet verrekend

32 Onderwijsmodule Standaard 2005; versie mei 200732 Te accorderen hoeveelheden (vervolg) Voorwaarden: -goede voorbereiding -afwijkingen worden niet verwacht tijdens uitvoering -omstandigheden hebben geen invloed -directie heeft geen invloed -hoeveelheden vooraf controleerbaar op basis van bestek, tekeningen en gegevens opdrachtgever Samengevat…

33 Onderwijsmodule Standaard 2005; versie mei 200733 Wanneer welke hoeveelheid? Verrekenbaar hoeveelheden waarop afwijkingen te verwachten zijn Niet verrekenbaar nauwkeurige hoeveelheden waarop geen afwijkingen worden verwacht Te accorderen nauwkeurige hoeveelheden waarop geen afwijkingen worden verwacht en welke controleerbaar zijn aan de hand van bestek, documenten en aanvullende gegevens

34 Onderwijsmodule Standaard 2005; versie mei 200734 HOEVEELHEID TER INLICHTING ‘Hoeveelheid ter inlichting’ uitsluitend ter inlichting, tenzij af te leiden uit resultaatsverplichting Aannemer levert bouwstof ‘L’ Opdrachtgever stelt bouwstof ter beschikking‘T’ Uit het werk komende bouwstoffen (herkomst in kolom ‘omschrijving’) Hoeveelheid ter inlichting (calculatiegegeven)‘I’ Resultaatsverplichting is inclusief verwerken hoeveelheden ter inlichting

35 Onderwijsmodule Standaard 2005; versie mei 200735 DEEL 2.2 BESTEKSPOSTNUMMER Nadere beschrijving Beschrijving van alle benodigde ‘klussen’ in besteksposten Als gevolg van betaling naar productie en kostenhomogeniteit kan het aantal posten groot worden daarom indeling belangrijk Indeling besteksposten door bestekschrijver

36 Onderwijsmodule Standaard 2005; versie mei 200736 MOGELIJKE INDELING BESTEKSPOSTEN Naar werkcategorie -grondwerk -leidingen -verharding -groenvoorzieningen Naar situatie -fasering i.v.m. verkeer e.d. Naar constructie -landhoofd -pijlers -dek *bekisting *wapening *beton

37 Onderwijsmodule Standaard 2005; versie mei 200737 BESTEKSPOSTNUMMERING X XX XXX XXXX XXXXXX 1-4 cijfers = vrije tekst t.b.v. onderverdeling besteksposten 6 cijfers = samenstellen resultaatsverplichting m.b.v. resultaatsbeschrijving

38 Onderwijsmodule Standaard 2005; versie mei 200738 7 GROENVOORZIENINGEN 71BEWERKEN EN ZAAIEN 72VERVOER 72 00 10Transport plantmateriaal 73PLANTEN 73 1BOMEN 73 11Maken plantplaatsen 73 11 10Spitten plantplaats 73 11 20Frezen plantplaats 73 12Planten van bomen 73 12 10Planten van bomen 73 12 20Aanbrengen boompalen

39 Onderwijsmodule Standaard 2005; versie mei 200739 DEEL 2.2 HOOFDCODE WERKCATEGORIE 11SLOOPWERK 17VERONTREINIGDE GROND EN VERONTR. WATER 21BEMALINGEN 22GRONDWERKEN 23DRAINAGE 24SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN 25LEIDINGWERK 26KABELWERK 27WATERPUTTEN 28FUNDERINGSLAGEN.. enzovoort t/m 81

40 Onderwijsmodule Standaard 2005; versie mei 200740 Werkcategorie 22GRONDWERKEN 22 01Grond ontgraven 22 02Grond vervoeren 22 03Grond verwerken 22 04Grond scheiden, verdichten en profileren 22.. subwerkcategorie

41 Onderwijsmodule Standaard 2005; versie mei 200741 Werkcategorie Subwerkcategorie Volgnummer Grond ontgraven Grond ontgraven uit... Grond ontgraven uit ophoging220102 01 22 01 22GRONDWERKEN

42 Onderwijsmodule Standaard 2005; versie mei 200742 Besteksposten niet compleet Grond ontgraven uit cunet. Veiligheidsklasse: basisklasse Situering: Ketelstraat Grondsoort: kleica. 0,40 mca. 604 m3 veenca. 0,50 mca. 756 m3 Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in het werk in profiel van ontgraving Grondsoorten gescheiden ontgraven. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,90 m Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5,40 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m 212130220101m31360V Omschrijving Een- heid Hoeveelheid resultaats- verplichting Hoeveelheid ter inlichting Besteks- post- nummer 4 1 3 1 2 Catalogusnummer Hoofd- Deficode code 1 2 3 4 5 6

43 Onderwijsmodule Standaard 2005; versie mei 200743 Aanbrengen PVC-buis. Situering: Velperplein Rechte buis, drukklasse PN 8 kleur grijs Nominale middellijn 160 mm Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet 311010252201mmmm 80V Omschrijving Een- heid Hoeveelheid resultaats- verplichting Hoeveelheid ter inlichting Besteks- post- nummer 4 2 3 1 L 80 Catalogusnummer Hoofd- Deficode code 1 2 3 4 5 6

44 Onderwijsmodule Standaard 2005; versie mei 200744 RESULTAATSBESCHRIJVING: 5 W’s Wat…………… Waar…………… Waarvan…………… Welke voorwaarden…………… Welke hoeveelheden…………… NIET:waarmee hoe

45 Onderwijsmodule Standaard 2005; versie mei 200745 DEEL 2.2 BIJZONDERHEDEN GEEN CIJFER IN DEFICODE Geen tekst op positie in catalogus Tekst door bestekschrijver niet gebruikt (er mag geen informatie ontbreken) CIJFER ‘9’ IN DEFICODE (eigen tekst) Geen juiste keuze mogelijk Samenvoegen twee deficodes

46 Onderwijsmodule Standaard 2005; versie mei 200746 112210m2300V Omschrijving Een- heid Hoeveelheid resultaats- verplichting Hoeveelheid ter inlichting Besteks- post- nummer 307312 2 3 6 Opbreken betonstraatstenen Situering: Stationsstraat Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm De volgende vrijgekomen materialen vervoeren categorie 1; ongebroken stenen herbruikbaar ca. 245 m2 naar gemeentewerf Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben categorie 1; hak- en knipwerk en gebroken stenen ca. 55 m2 Niet gebruikt: niet van toepassing Inclusief oppervlakbehandeling of voegvulling Niet gebruikt: niet aanwezig in catalogus Niet gebruikt: niet van toepassing Hele stenen palletteren / pakketteren X Catalogusnummer Hoofd- Deficode code 1 2 3 4 5 6

47 Onderwijsmodule Standaard 2005; versie mei 200747 RESULTAATSBESCHRIJVING NIET AANWEZIG CIJFERS ‘99’ IN HOOFDCODE 22.00.99 Voorbeeld:22.03.99 22.99.99 Bestekspost samenstellen met eigen tekst

48 Onderwijsmodule Standaard 2005; versie mei 200748 GEEN STANDAARD HOOFDCODE? GEEN DEFICODE! OPBOUW POST:wat waar waarvan welke voorwaarden welke hoeveelheden Kijk naar soortgelijke resultaatsbeschrijvingen Denk aan bepalingen!

49 Onderwijsmodule Standaard 2005; versie mei 200749 Bundeling Aan bestekspostnummers van 6 cijfers worden kosten toegerekend XXXXX X Bestekspost eindigend op 0 is betalingsniveau (eventueel sommatie onderliggende besteksposten; laatste cijfer  0)

50 Onderwijsmodule Standaard 2005; versie mei 200750 BUNDELING (vervolg) BesteksHoofdcode post- nummer XXXXX0xx xx 99 Samenvatting hoeveelheid (V/N/A) XXXXX1...... 1e beschrijving XXXXX2...... 2e  XXXXX3...... 3e  enz. Bij onderliggende posten geen hoeveelheid in kolom ‘Hoeveelheid resultaatsverplichting’ mogelijk: informatie in kolom ‘Hoeveelheid ter inlichting’ (I), en / of in kolom ‘Omschrijving’ vermelden.

51 Onderwijsmodule Standaard 2005; versie mei 200751 Aanbrengen PVC incl. grondwerk Situering: Kalverstraat Graven en aanvullen sleuf In vaste grond met veel hinder van aanwezige kabels, leidingen en boomwortels Sleufdiepte 0,70 m Sleufbreedte 0,40 m Aanbrengen PVC-buis Rechte buis, drukklasse PN 8 kleur grijs Nominale middellijn 125 mm 2010 10 2010 11 2010 12 2522 99 240201 252201 mmmmmmmm 200V IILIIL 7 6 2... 4 2 1... Besteksposten niet compleet Omschrijving Een- heid Hoeveelheid resultaats- verplichting Hoeveelheid ter inlichting Besteks- post- nummer Catalogusnummer Hoofd- Deficode code 1 2 3 4 5 6

52 Onderwijsmodule Standaard 2005; versie mei 200752 VOORWAARDEN VOOR ELKE BESTEKSPOST Nagenoeg kostenhomogeen Prestatie moet meetbaar zijn Beantwoorden van de 5 W’s EXTRA VOORWAARDEN BUNDELING Relatie tussen de onderdelen Geen betaling op onderdelen

53 Onderwijsmodule Standaard 2005; versie mei 200753 DEEL 3 BEPALINGEN Onderscheid: Algemeen Administratief Technisch Voor beide: Algemeen geldend in Standaard 2005 Projectgebonden in bestek

54 Onderwijsmodule Standaard 2005; versie mei 200754 Welke bepalingen waar ? Standaard 2005: Keuzebepalingen(Indien...; …tenzij...) Invulbepalingen(Het bestek vermeldt …) Bestek: Eigen bepalingenaltijd afstemmen op standaardbepalingen In aanvulling op....... (art. / §... van...)....... In afwijking van....... (art. / §... van...).......

55 Onderwijsmodule Standaard 2005; versie mei 200755 Indeling algemene en administratieve bepalingen hoofdstuk paragraaf artikel lid 01ALG. EN ADM. BEPALINGEN 0108BIJDRAGEN 010801Bijdrage RAW-systematiek 01 …………… 010802Bijdrage Fonds Collectief Onderzoek 02 …………… volgordelijk of eigen nummering overeenkomstig Standaard 2005

56 Onderwijsmodule Standaard 2005; versie mei 200756 Indeling technische bepalingen hoofdstuk paragraaf artikel lid 31WEGVERHARDINGEN II 3142EISEN EN UITVOERING STRAATWERK 314201Uitvoering nieuwe kantopsluitingen, goten, kolken en putdeksels 06 In afwijking van art. 31.42.03 lid 02 Standaard 2005 moet de lengte van passtukken ten minste 0,40 m bedragen. volgordelijk of eigen nummering overeenkomstig Standaard 2005

57 Onderwijsmodule Standaard 2005; versie mei 200757 deelhoofdstuk 31Wegverhardingen II hoofdstuk paragraaf 31. 0 XWegverhardingen II, algemeen 31. 2 XAsfaltverhardingen 31. 3 XBetonverhardingen 31. 4 XStraatwerk Indeling technische bepalingen (vervolg)

58 Onderwijsmodule Standaard 2005; versie mei 200758 zevendeling XX Hoofdstuk 11 t/m 62 hoofdstuk paragraaf XX.X 1 Begrippen XX.X 2 Eisen en uitvoering XX.X 3 Informatie-overdracht XX.X 4 Risicoverdeling en garanties XX.X 5 Bijbehorende verplichtingen XX.X 6 Bouwstoffen XX.X 7 Meet- en verrekenmethoden Indeling technische bepalingen (vervolg)

59 Onderwijsmodule Standaard 2005; versie mei 200759 Algemene en administratieve bepalingen Paragrafen 01.01Algemene bepalingen 01.02Betalingsregelingen: aannemingssom 01.03Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden 01.04Betalingsregelingen: risicoregeling 01.05Betalingsregelingen: declaraties 01.06Betalingsregelingen: uitvoeringskosten 01.07Zekerheidstelling 01.08Bijdragen 01.09Kabels en leidingen 01.10Vergunningen

60 Onderwijsmodule Standaard 2005; versie mei 200760 Algemene en administratieve bepalingen (vervolg) 01.11Verband met andere werken 01.12Maatregelen in het belang van het verkeer 01.13Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn 01.14Bouwstoffen 01.15Garantie 01.16Verzekeringen 01.17Vrijgekomen materialen 01.18Bescherming te handhaven vegetatie 01.19Arbeidsomstandigheden 01.20Kwaliteitsborging 01.21Overeenkomsten met open posten 01.22(ABB): Te werk stellen van leerlingen

61 Onderwijsmodule Standaard 2005; versie mei 200761 INSCHRIJVINGSDOCUMENTEN Inschrijvingsbiljet Inschrijvingsstaat bevat ONTLEDING VAN DE AANNEMINGSSOM

62 Onderwijsmodule Standaard 2005; versie mei 200762 INSCHRIJVINGSSTAAT Productiegebonden kosten Hoeveelheid met prijs per eenheid of bedrag in euro Staartkosten in bedragen in euro Eenmalige kosten Uitvoeringskosten Algemene kosten Winst en risico Stelposten Bijdragen SUBTOTAAL AANNEMINGSSOM

63 Onderwijsmodule Standaard 2005; versie mei 200763 STAARTKOSTEN Eenmalige kosten Kosten met eenmalig karakter Onafhankelijk van productievoortgang Niet verrekenbaar Nadere specificaties door opdrachtgever en door aannemer mogelijk Betaling naar productie of volgens te treffen regeling; indien niet toerekenbaar dan % van subtotaal

64 Onderwijsmodule Standaard 2005; versie mei 200764 STAARTKOSTEN (vervolg) Uitvoeringskosten Kosten, gedeeltelijk op het werk waarneembaar Betaling naar productie van het subtotaal (art. 01.02.03 lid 04 Standaard 2005) In beginsel niet verrekenbaar (m.u.v. art. 01.06.01 Standaard 2005)

65 Onderwijsmodule Standaard 2005; versie mei 200765 Algemene kosten Betaling naar productie van het subtotaal (art. 01.02.03 lid 04 Standaard 2005) Winst en risico Betaling naar productie van het subtotaal (art. 01.02.03 lid 04 Standaard 2005) STAARTKOSTEN (vervolg)

66 Onderwijsmodule Standaard 2005; versie mei 200766 Stelposten Bpn 950010 e.v. resp. hoofdcode 610501 Betaling naar productie (art. 01.02.03 lid 03 Standaard 2005) incl. aannemersvergoeding 5 of 10% (§ 37 UAV 1989) Bijdragen Bpn 960010 resp. 960020 in inschrijvingsstaat Betaling volgens par. 01.08 Standaard 2005: art. 01.08.01 resp. 01.08.02 in deel 3 STAARTKOSTEN (vervolg)

67 Onderwijsmodule Standaard 2005; versie mei 200767 VERREKENPRIJS FUNCTIE INSCHRIJVINGSSTAAT Schakel besteksadministratie (art. 01.01.04 lid 05 Standaard 2005) Berekening betalingstermijnen Vaststellen verrekenprijzen

68 Onderwijsmodule Standaard 2005; versie mei 200768 UAV 1989In verrekenprijs alle rechtstreeks voor uitvoering benodigde kosten (§ 39 lid 5 UAV 1989) RAWIn verrekenprijs productiegebonden kosten, algemene kosten, winst en risico Eenmalige kosten en uitvoeringskosten blijven buiten beschouwing Daarom in art. 01.03.03 lid 02 Standaard 2005: § 39 lid 5 UAV 1989 niet van toepassing

69 Onderwijsmodule Standaard 2005; versie mei 200769 VERREKENPRIJS VOLGENS RAW (art. 01.03.03 lid 01 Standaard 2005) algemene kosten + winst en risico subtotaal Percentage afronden op tienden Verrekenprijs afronden op hele eurocent p.p.e.+ ( x 100 % ) x p.p.e.

70 Onderwijsmodule Standaard 2005; versie mei 200770 VERREKENPRIJS VOLGENS RAW (vervolg) (art. 01.03.03 lid 01 Standaard 2005) Verrekenbare hoeveelheidxprijs per eenheid 1000 eenhedenx€ 16,50€16.500,- Subtotaal€16.500,- Eenmalige kosten€1.000,- Uitvoeringskosten9,1%€4.000,- Algemene kosten€1.000,- Winst en risico€500,- Aannemingssom€23.000,- Verrekenprijs € 16,50 + 9,1% x € 16,50 = € 18,00 Denk aan afrondingsregels ……

71 Onderwijsmodule Standaard 2005; versie mei 200771

72 Onderwijsmodule Standaard 2005; versie mei 200772 Vormen binnen RAW-bestek Aan de orde komen… Productgerichte resultaatsverplichting (deel 2.2) Beeldbestek Overeenkomst met open posten

73 Onderwijsmodule Standaard 2005; versie mei 200773 Productgerichte resultaatsverplichting Een productgerichte resultaatsverplichting is een bundeling resulterend in een herkenbaar onderdeel van het werk. De resultaatsverplichting kenmerkt zich door: Eenheid : st / keer / vak Hoeveelheid geheel getal Kenmerk ‘A’

74 Onderwijsmodule Standaard 2005; versie mei 200774 Aanbrengen betonnen duiker Grond ontgraven t.b.v. sleuf Heien betonnen palen Aanbrengen kespen Aanbrengen oplegmateriaal Aanbrengen betonnen duiker -rechthoekig profiel- Aanbrengen betonnen stootplaten Aanvullen sleuf Aanbrengen bestorting 421010 421011 421012 421013 421014 421015 421016 421017 421018 255199 240102 410101 411311 425501 255104 473121 240122 521101 st m3 st m2 m st m3 ton 2,00A 2.520,00 60,00 4,00 14,16 70,00 192,00 2.030,00 4,50 IIIIIIIIIIIIIIII Ter indicatie Omschrijving Een- heid Hoeveelheid resultaats- verplichting Hoeveelheid ter inlichting Besteks- post- nummer Catalogusnummer Hoofd- Deficode code 1 2 3 4 5 6

75 Onderwijsmodule Standaard 2005; versie mei 200775 RAW-beeldbestekken Een beeldbestek is een besteksvorm waarbij wordt uitgegaan van de beschrijving van kwaliteitsniveaus. Het beeldbestek kenmerkt zich door: Beschrijving in kwaliteitsniveaus Frequent voorkomende werkzaamheden Eenheid in weken Meetbare resultaten

76 Onderwijsmodule Standaard 2005; versie mei 200776 Onkruidbeheersing in beplantingsvak Situering: Renkum Oost, zie tek. A210 Oppervlakte te onderhouden percelen: ca 500 are Aantal te onderhouden percelen: 19 stuks Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3 Betreft: bodembedekkende heesters Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Kwaliteitsniveau B (onkruidbeheersing, standaard) Periode: in groeiseizoen Vrijgekomen materiaal verwerken volgens bestekspostnummer 201020 201010514211week99V Omschrijving Een- heid Hoeveelheid resultaats- verplichting Hoeveelheid ter inlichting Besteks- post- nummer 4 1 2 1 Catalogusnummer Hoofd- Deficode code 1 2 3 4 5 6

77 Onderwijsmodule Standaard 2005; versie mei 200777 Beschrijving in kwaliteitsniveaus Vier kwaliteitsniveaus niveau A: intensief beheer niveau B: standaard beheer niveau C: extensief beheer niveau D: extensief, referentie niveau voor C Kwaliteitsniveaus zijn gestandaardiseerd en op elkaar afgestemd

78 Onderwijsmodule Standaard 2005; versie mei 200778 Overeenkomsten met open posten (OMOP) Contractvorm voor het geval dat… Budget bekend (en beschikbaar) is Omzetverwachting (daarmee) in te schatten is Aard van meest voorkomende werkzaamheden bekend is (de onderlinge verhouding ‘bij benadering’) maar… … hoeveelheden en/of de datum van uitvoering niet bekend zijn

79 Onderwijsmodule Standaard 2005; versie mei 200779 Overeenkomst met open posten RAW Raambestek voor het uitvoeren van werkzaamheden (onderhoud riool, bestrating…) RAW Servicebestek voor het op afroep uitvoeren van werkzaamheden (wegslepen voertuigen, gladheidsbestrijding…)

80 Onderwijsmodule Standaard 2005; versie mei 200780 Kenmerken OMOP Kenmerk resultaatsverplichting‘O’ Hoeveelheid resultaatsverplichting‘*******,**’ Hoeveelheid ter inlichting‘*******,**’ L / T / I Staat met fictieve hoeveelheden bij inschrijving

81 Onderwijsmodule Standaard 2005; versie mei 200781 Aanbrengen trottoirbanden van beton Lengte per deelopdracht: van 0 tot 25 m. Stellen met schraal beton op zandbed en voorzien van steunrug van schraal beton B25, milieuklasse 3. Te rekenen met 0,06 m3 per m. Langs de trottoirbanden 1 rollaag van betonstraatstenen in cementspecie aanbrengen, standaard dikformaat, dikte 80 mm, kleur heidepaars. Te rekenen met 0,01 m3 cementspecie per m. Profiel 180/200 x 200 mm lang 1000 305060314311m*******,**O Omschrijving Een- heid Hoeveelheid resultaats- verplichting Hoeveelheid ter inlichting Besteks- post- nummer 4 6 5 Catalogusnummer Hoofd- Deficode code 1 2 3 4 5 6 *******,** L m3 st *******,** L L T